Договор поставки канцелярских товаров. Договор поставки канцелярских товаров (рамочный) Сроки, порядок и условия поставки

ДОГОВОР № ____

на приобретение и поставку канцелярских товаров

Городское поселение Угольные Копи «_____» _____________2011 г.

Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Чукотки", именуемое в дальнейшем "Заказчик", действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ____________________________________, действующего на основании ____________________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании протокола № ___________ от ________________, заключили настоящий Договор (в дальнейшем "Договор") о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Предметом настоящего Договора является приобретение и поставка канцелярских товаров для администрации ФКП "Аэропорты Чукотки".

1.2 Поставщик обязуется произвести покупку и поставку Товара в соответствии с условиями и требованиями Договора, Заказчик обязуется принять и оплатить оборудование.

1.3 Требования, предъявляемые к товару, определяются техническим заданием (приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет __________________________________________ рублей.

Цена Договора включает в себя стоимость товара, все расходы, связанные с его поставкой (транспортные расходы, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей)

2.2. В течение 1 0 дней с момента заключения Договора, Заказчик производит оплату аванса Поставщику в размере 30 % стоимости товара по настоящему Договору.

2.3. Окончательный расчет за поставленный товар осуществляется безналичным расчетом в течение 10 (десяти) дней со дня получения Заказчиком товара, счета, счета-фактуры, оформления Сторонами товарной накладной и акта приема-передачи товара (без претензий), а также получения иных документов, предусмотренных техническим заданием.

3. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Приобретение и поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с техническим заданием Заказчика до 01.11.2011г.

3.2.Товар доставляется Поставщиком по адресу : Чукотский АО , ФКП «Аэропорты Чукотки».

3.3. Сдача-приемка Товара производится в ФКП «Аэропорты Чукотки», с участием представителей Заказчика и Поставщика.

При приемке Товара Заказчик проверяет фактически получаемый Товар на предмет соответствия комплектности, качеству и требованиям технического задания (приложение № 1), а также иным условиям, установленным в Договоре.

3.4. Одновременно с передачей Товара Поставщик предоставляет Заказчику акт приема-передачи Товара (2экз.), товарную накладную (2экз.) с приложением документов (материалов), предусмотренных техническим заданием (приложение №1).

3.6. Приемка Товара Заказчиком оформляется подписанием Сторонами товарной накладной и (или) акта приема-передачи Товара.

3.7. Датой приобретения Товара является дата подписания Заказчиком и Поставщиком акта приема-передачи Товара без претензий.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

Осуществить поставку Товара надлежащего качества в соответствии с условиями Договора, в т. ч. технического задания, и передать его Заказчику в срок, предусмотренный п. 3.1 настоящего Договора;

Уведомить Заказчика в письменном виде о поставке Товара;

В случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению своих обязательств по поставке Товара, незамедлительно (не позднее трех рабочих дней с момента обнаружения указанных обстоятельств) уведомить Заказчика.

4.2. Заказчик обязан:

Принять поставленный по настоящему Договору Товар, при условии его соответствия требованиям Договора;

Опла тить принятый Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

5. ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Предоплата в размере 30-ти %, которые Заказчик должен перечислить на расчетный счет Поставщика в течение 10-ти дней, со дня заключения настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации .

6.2. За нарушение установленного по настоящему Договору срока поставки Товара Поставщик уплачивает неустойку (пени) в размере 0,5% от цены Договора за каждый день просрочки поставки Товара, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. За неисполнение обязательства по покупке и поставке Товара или ненадлежащее исполнение обязательств , предусмотренных настоящим Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 0,2% от цены Договора. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4. За просрочку оплаты Товара Поставщик вправе требовать уплаты Заказчиком неустойки (пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки оплаты, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине другой стороны.

6.5. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по Договору.

6.6. При неисполнении/нарушении Поставщиком условий настоящего Договора, сумма предоплаты возвращается Заказчику в полном объеме, в течение 30-ти дней с момента выявления неисполнения/нарушения.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последних месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут Заказчиком и Поставщиком по соглашению сторон.

7.5. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения Оборудования при транспортировке к месту доставки несет Поставщик, который обязан застраховать оборудование от рисков.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня (даты) его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

8.2. Расторжение Договора возможно исключительно по соглашению сторон, либо решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.

9.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Чукотского АО.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.3. К настоящему Договору прилагается техническое задание (приложение № 1), являющееся его неотъемлемой частью.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон

Заказчик

ФКП «Аэропорты Чукотки»

Юридический адрес: 689503 , Чукотский АО, п. Угольные Копи-3, ул. Портовая, 6

Почтовый адрес: Чукотский АО, п. Угольные Копи-6, а/я 1

Банковские реквизиты:

К/с

Поставщик

___________________________________________________________________________

Юридический адрес: ________________________________________________________

Почтовый адрес: ___________________________________________________________

Банковские реквизиты:

р/с: ________________________________________________________________________

БИК _____________________, к/с ______________________________________________

ИНН _______________________ КПП ____________________________

Генеральный директор ___________________________________

ФКП «Аэропорты Чукотки» ___________________________________

__________________ _____________________/______________/

«_____» _______________ 2011г. «_____» _______________ 2011г.

Приложение

к договору

№ ____ от _________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во

	Файл вкладыш А4 50мм
	Папка скоросшиватель пластмасс
	Папка с 2 пружинами
	Папка с ароч механизмом
	Папка с 100 файлами
	Папка с 60 файлами
	Папка с 30 файлами
	Папка с 20 файлами
	Папка скоросшиватель картон
	Папка с арочным мех Крона 50мм синяя
	Папка с арочным мех Крона 75-80мм
	Конверты бум Мал письмо
	средние 162х229
	большие 229х324
	Лотки вертик серые
	Лотки гориз серые

	Степлер более 160-210 лист
	Скобы для степ 10
	Скобы для степ 20
	Скобы для степ 160-210
	Скрепки мал
	Скрепки 50мм
	Магнитные скрепочницы
	Зажимы крокодил малые




	Клей карандаш

	Бумага А4
	Штрих корректор

Трудно представить ежедневную работу любой организации без использования авторучек, карандашей, скотча, бумаги, блокнотов и т.п. Все это является необходимыми расходными материалами, особенно для офисных работников, закупать которые приходится постоянно. Поэтому многие фирмы заключают разовые либо долгосрочные договора поставки канцелярских товаров.

Определение договора поставки прописано в Гражданском кодексе РФ. Договор поставки канцелярских товаров - это письменное соглашение, по которому поставщик (продавец) обязуется в указанный срок произвести поставку производимых либо закупаемых им канцелярских принадлежностей, а покупатель обязуется принять эти товары и произвести своевременную оплату.

Канцелярские товары обязательно должны соответствовать гос.стандартам. При поставке продавец обязан предоставить покупателю сертификаты соответствия, удостоверения качества и другие документами, подтверждающие качество и безопасность канцелярских принадлежностей, которые в обязательном порядке передаются покупателю при поставке. Поставщик несет ответственность за качество поставляемых вещей в течение всего срока службы канцелярских товаров при условии соблюдения покупателем условий использования.

Договор на поставку канцелярских товаров может быть заключен в устной форме лишь в тех случаях, когда его сторонами являются предприниматели, а стоимость поставки не превышает 10 МРОТ. Во всех остальных случаях соглашение о поставке должно заключаться в письменной форме.

Существенные условия договора поставки канцелярских товаров

Предмет соглашения

Предмет – это первоначальное условие договора о наименовании, количестве и качестве канцелярских товаров.

К договору необходимо составить спецификацию – документ, в котором указывается наименование всех позиций поставляемых канцелярских принадлежностей, его количество и другие характеристики. Зачастую предмет определяется именно с помощью спецификации, которая является приложением к договору.

Срок поставки

Сроком поставки являются согласованные сторонами временные периоды, в течении которых поставщик обязан передать покупателю канцелярские товары. Канцелярские принадлежности могут поставляться единовременно целой партией либо отдельными частями в соответствии с графиком поставки (еженедельно, ежемесячно, поквартально и т.д.).

Оплата

Могут быть установлены следующие формы расчета по договору поставки канцелярских товаров:

расчет денежными средствами (наличным либо безналичным способом);
расчет с помощью встречных соглашений (поставки, подряда, оказания услуг)

Порядок расчетов между продавцом и покупателем определяет условия, когда (в какой срок до или после передачи товара), какими частями (или единовременно) и кто будет рассчитываться за товар.

Так же необходимо определить срок оплаты поставляемых предметов. Он определяется в зависимости от выбранного сторонами соотношения моментов оплаты и передачи товара:

предварительная оплата (полная или частичная оплата в определенный срок до передачи канцелярских товаров);
оплата в кредит (единовременная оплата через определенное время после поставки);
оплата в рассрочку (оплата после поставки покупателю несколькими платежами).

Структура и содержание типового образца договора поставки канцелярских товаров

Дата и место заключения соглашения.
Наименование сторон. Сторонами соглашения выступают поставщик (им может быть коммерческая организация либо индивидуальный предприниматель) и покупатель (им может являться предприниматель, коммерческая организация и даже государство).
Предмет договора. Предметом данного соглашения являются канцелярские товары, которые должен передать поставщик покупателю в согласованный сторонами срок. Ассортимент и комплектность данных предметов прописываются в Приложении к договору.
Срок действия договора. Это определенная сторонами дата, до которого действуют условия договора и исполняются обязательства сторон.
Права и обязанности сторон. Поставщик обязан передать товар, в согласованном количестве и комплектности, в установленный соглашением срок. Обязанностями покупателя является получение и оплата товара.
Порядок поставки.
Порядок расчета.
Ответственность стороны.
Основания и порядок расторжения договора.
Форс-мажор.
Прочие условия.
Список приложений. Приложением является спецификация канцелярских товаров.
Адреса и реквизиты сторон.
Подписи сторон.

Сопутствующие документы

Скачать бланк договора поставки канцелярских товаров можно на нашем сайте вместе с сопутствующими документами:

Спецификация;
Акт приема-передачи;
Дополнительное соглашение;
Протокол разногласий;
Протокол согласования разногласий.

ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ КАНЦТОВАРОВ

г. Москва "__" _____________ 20__ г.

_______________________________________________________----------------------______________________,

(полное наименование организации-поставщика)

именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ___________________________________, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику бумагу офисную и канцтовары, (далее - Товар) по номенклатуре, количеству, цене за единицу Товара и в сроки согласно спецификации (Приложение), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Заказчик обязуется принять Товар и уплатить за него определенную в настоящем Договоре сумму.

2 .КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

2.1. Поставляемый по настоящему Договору Товар должен соответствовать установленным государственным стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия, удостоверениями качества и другими документами, подтверждающими качество и безопасность Товара, которые в обязательном порядке передаются Заказчику при поставке Товара. Поставщик несет ответственность за качество Товара в течение всего срока службы Товара при условии соблюдения Заказчиком условий использования.

2.2.Тара и упаковка товара должны соответствовать стандартам, ТУ, обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке-разгрузке и хранении в складском помещении, не иметь деформаций, изъянов и прочих дефектов товарного вида.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена подлежащего поставке Товара устанавливается в рублях РФ.

3.2. Оплата Товара в соответствии с настоящим Договором осуществляется за счет средств ______________________, предусмотренных на поставку указанного в Договоре Товара.

3.3.Цена Контракта составляет _______ (____) рублей, в том числе НДС________рублей.

3.4. Цена Договора включает все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе, стоимость товара, расходы на доставку до места поставки, погрузку/разгрузку, уплату налогов, сборов, пошлин, иных платежей, которые являются обязательными в силу закона.

3.5. Цена Договора является фиксированной и не может быть изменена в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством.

4.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Поставка Товара осуществляется не позднее «---»__---__ 2013 года

Место поставки Товара:

4.2. Заказчик при приемке Товара проверяет количество, качество поставленной продукции, в соответствии с Инструкциями о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству №П-6 и №П-7, утверждёнными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. и от 25.04.1966 г.

4.3. При обнаружении некачественного Товара вызов представителя Поставщика обязателен. Срок замены Товара Поставщиком - 3 (три) рабочих дня с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика об обнаружении недостатков.

4.4. Поставщик обязан заменить и вывезти не принятый и хранимый Заказчиком некачественный Товар в течение 3(трех) рабочих дней со дня получения уведомления. В противном случае Заказчик вправе выставить Поставщику счет за хранение или реализовать часть Товара для покрытия своих расходов на хранение.

4.5. В случае выявления скрытых недостатков в течение всего срока годности Товара Заказчик вправе предъявить претензию Поставщику в соответствии с п. 4.3 настоящего Договора.

4.6. Досрочная поставка Товара может производиться только с письменного согласия Заказчика.

4.7. В случае недопоставки Товара по заявке Заказчика, Поставщик обязан допоставить оставшуюся часть Товара в течение трех рабочих дней.

4.8. Поставщик передает Заказчику Товар на основании соответствующих сопроводительных документов (счет, счет-фактура, накладная).

5.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1.Оплата производится по факту поставки Товара по безналичному расчету. В момент принятия Заказчиком Товара Поставщик представляет Заказчику Акт приёма-передачи с указанием наименования, объёма и цены поставленного Товара.

5.2.Расчёт за поставленный Товар производится Заказчиком на основании счетов-фактур и товарно-транспортных накладных в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Акта приема - передачи Товара при наличии денежных средств на лицевом счете Заказчика путём перечисления соответствующей денежной суммы на расчетный счет Поставщика.

6.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Предоставить документы, удостоверяющие качество Товара в соответствии с действующим законодательством (сертификаты соответствия, удостоверения качества).

6.1.2. Своевременно поставить Заказчику Товар на условиях настоящего Договора.

6.1.3. Обеспечить соответствие Товара требованиям настоящего Договора.

6.2. Заказчикобязан:

6.2.1. Принять Товар по количеству, качеству и комплектности в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и действующим законодательством.

6.2.2. Произвести оплату поставленного Товара в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

6.2.3. Обеспечить сохранность Товара(ответственное хранение) при возникновении разногласий по вопросам качества и количества Товара,незамедлительно уведомить Поставщика.

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязанностей,
предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае нарушения срока поставки, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере одной действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств по поставке Товара, установленных настоящим Договором, начиная со дня следующего после истечения установленного данным Договором срока исполнения обязательств.

7.3. В случае несоответствия Товара требованиям, указанным в Договоре и заявке Заказчика, а именно несоответствия качественным характеристикам, внешнему виду, условиям комплектности, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Если указанные требования существенно нарушены Поставщиком и значительно отличаются от условий Договора. В данном случае государственный заказчик вправе потребовать замены Товара и уплату неустойки в размере 1 % от стоимости Договора.

7.4. Уплата неустоек по Договору не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

7.5. Неустойка взыскивается путем выставления счета Заказчиком Поставщику либо вычитается из очередного причитающегося Поставщику платежа. Поставщик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Заказчика.

7.6. В случае причинения убытков одной из Сторон Договора, другая Сторона обязуется возместить причиненные убытки в полном объеме.

7.7. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после обязательного претензионного порядка досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области. Срок рассмотрения претензии - 10 рабочих дней.

7.8. Ответственность Сторон, прямо не урегулированная положениями настоящего
Договора, определяется в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.

8.ФОРС-МАЖОР

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, вследствие обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, пожары и другие стихийные бедствия, решения органов государственной власти, затрудняющие либо делающие невозможным исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору, представив документ, выданный компетентными органами, подтверждающий действие непреодолимой силы.

8.3. Срок выполнения обязательств по Договору сдвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства, предусмотренные п. 8.1. настоящего Договора, и их последствия.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с даты его подписания и действует до полного исполнения обязательств по Договору Сторонами.

9.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и исполнение принятых на себя обязательств.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законом.

10.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. В случае изменения организационно-правовой формы, реорганизации, изменении банковских реквизитов, почтового адреса, Поставщик обязан уведомить Заказчика в срок 3 рабочих дня.

11.2. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом или нарочным получателю по его адресу, указанному в Договоре.

11.3. Все сообщения, переданные Сторонами друг другу, считаются полученными
Стороной, в адрес которой они направлены, в случае отправки почтой - в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты, в случае отправки нарочным сопровождением в день фактического получения, подтвержденного соответствующим штампом (отметкой о получении).

11.4. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: Приложение - Спецификация.

11.5. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.6.Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между Сторонами, во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Приложение № 1

к Договору №______от__________

Спецификация

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны », заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию, именуемую далее – Товары, на условиях поставки, согласованных Сторонами в настоящем Договоре и в Спецификациях к нему, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товары в установленных настоящим Договором и Спецификациях порядке, формах, размерах и сроках.

1.2. Спецификации должны содержать данные о количестве Товаров, сроках поставки, ассортименте, качестве, цене, способе поставки, порядке возмещения транспортных расходов, о размере предоплаты за Товары, а также реквизиты грузополучателей Товаров и другую необходимую информацию по согласованию Сторон.

1.3. Каждая поставка Товаров оформляется отдельной Спецификацией на основании заявок, представленных Покупателем. Поставщик обязан рассмотреть представленную Покупателем заявку и сообщить о возможности, объемах и сроках ее удовлетворения в течение рабочих дней с даты ее получения.

1.4. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком в течение срока действия Договора отдельными партиями согласно согласованной Спецификации, при условии выполнения Покупателем п.7.5 настоящего Договора.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Качество и комплектность поставляемых Товаров должны соответствовать необходимым техническим условиям, требованиям нормативно-технической документации, указанной в Спецификации, применительно к каждому из Товаров.

2.2. Паспорт на изделие, сертификат соответствия выдается Поставщиком на каждую поставку на каждый вид Товара. Поставщик обязан предоставить на поставленный Товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. В Спецификации указываются ГОСТ, ТУ.

2.4. На Товар устанавливается гарантийный срок – месяцев с момента получения Товара Покупателем (Грузополучателем).

2.5. В случае обнаружения Покупателем (Грузополучателем) неисправности продукции в период гарантийного срока Покупатель направляет в адрес Поставщика уведомление, в котором указывает характер возникшей неисправности.

2.6. Поставщик в течение календарных дней с момента получения уведомления направляет своего представителя для установления причин неисправности и наличия гарантийного случая.

2.7. Гарантийный ремонт проводится в течение месяц(ев) с момента установления наличия гарантийного случая.

2.8. Во всем остальном, что не установлено настоящим Договором при обнаружении неисправности продукции в течение гарантийного срока, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

3. КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ

3.1. Количество и ассортимент поставляемых по настоящему Договору Товаров, а также единицы их измерения согласовываются Сторонами в соответствующей Спецификации.

4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Товар, не требующий упаковки, Поставщик отгружает без ее применения.

4.2. В случае если тара является невозвратной, то ее стоимость входит в стоимость Товара.

5. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1 Срок поставки каждой партии (период поставки) Товаров указывается в Спецификации применительно к каждой партии Товаров. С письменного согласия Покупателя допускается досрочная поставка Товаров.

5.2. Датой поставки (отгрузки) Товаров считается дата проставления штемпеля на железнодорожных накладных или товарно-транспортных накладных (печати, даты и подписи уполномоченного представителя Покупателя) о получении Товаров Покупателю (грузополучателю).

5.3. Право собственности на Товары, а также риск случайного повреждения, гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара Покупателю.

5.4. Товары считаются поставленными в надлежащий срок при соблюдении сроков поставки, указанных в Спецификации, а также при выполнении Покупателем п.7.5 настоящего договора.

5.5. Поставка Товара осуществляется Поставщиком за счет Покупателя.

5.6. Поставка Товаров осуществляется по отгрузочным реквизитам Покупателя либо по отгрузочным реквизитам грузополучателей Товаров, указанных в Спецификации.

6. ПРИЕМКА ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

6.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товаров, поставленных на условиях и в соответствии с настоящим Договором.

6.2. В случае обнаружения Покупателем при приемке Товара повреждения тары, упаковки, нарушения пломбировки, повреждения контейнера, представитель Покупателя обязан составить акт с участием представителя Поставщика.

6.3. Принятие Товара должно быть осуществлено согласно требованиям действующего законодательства РФ.

7. ЦЕНА ТОВАРА, ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Цены на Товар устанавливаются в рублях Российской Федерации и определяются в Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Общая цена Договора состоит из суммы итоговых стоимостей партий Товаров по Спецификациям, которые являются неотъемлемой частью Договора, и суммы расходов Поставщика, подлежащих возмещению Покупателем.

7.3. Возмещение транспортных расходов, понесенных Поставщиком, осуществляется Покупателем на основании выставленных Поставщиком счетов и копий документов, подтверждающих стоимость перевозки и связанных с ней услуг Перевозчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иной порядок не согласован Сторонами дополнительно.

7.4. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение банковских дней с момента подписания Сторонами соответствующей Спецификации.

7.5. По соглашению Сторон допускается оплата Товара в ином порядке, установленном в Спецификации и/или предусмотренном законодательством РФ.

7.6. При возникновении встречных требований, Стороны вправе произвести их зачет.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. При просрочке оплаты Товара, либо поставки Товара согласно условиям настоящего Договора виновная Сторона уплачивает пени из расчета % от стоимости недопоставленной, неоплаченной продукции, за каждый день просрочки, но не более % от общей цены Договора. При этом право на их получение возникает у Стороны после выставления письменной претензии с расчетом суммы пени и признания их виновной Стороной, либо вынесения судебного решения о присуждении пени, если претензии не выставлялись или виновной Стороной признаны не были.

8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств:

8.2.1. Если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, например таких как: стихийные и экологические бедствия, забастовки, военные действия, аварии на транспорте и производстве, эпидемии и эпизоотии, карантины, акты органов государственной власти и органов местного самоуправления.

8.2.2. Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств в -дневный срок, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами первой Спецификации и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:

по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору;
односторонний отказ возможен по требованию одной из Сторон при существенном нарушении настоящего Договора другой Стороной;
в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ или настоящим Договором.

При расторжении настоящего Договора инициативная Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о предстоящем расторжении не менее чем за календарных дней до даты расторжения настоящего Договора, за исключением, когда Покупатель не перечислил предоплату на расчетный счет Поставщика согласно п.7.5 настоящего Договора. В этом случае Поставщик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив Покупателю уведомление о расторжении настоящего Договора. При одностороннем расторжении Договора дополнительное соглашение о расторжении Договора составляться и подписываться не будет. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Покупателем уведомления о расторжении настоящего Договора.

9.3.В случае прекращения деятельности одной из Сторон в результате реорганизации – ее права, обязанности и ответственность по настоящему Договору переходят к ее правопреемникам в случае согласия другой Стороны. Если такого согласия не будет, настоящий Договор считается досрочно расторгнутым по соглашению Сторон.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ СТОРОНАМИ

10.1. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования (срок рассмотрения заявленной претензии – календарных дней).

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Вся информация, полученная Сторонами в рамках настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передачи третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в течение пяти лет.

11.2. В случае изменении реквизитов, Стороны обязуются письменно извещать друг друга о таких изменениях в -дневный срок. В противном случае сообщения, переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.4. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и вся переписка, относящаяся к нему, теряют свою силу.

11.5. Договор и спецификации к нему, документы, переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу, оригиналы направляются по почте в течение календарных дней с даты передачи средствами факсимильной связи.

11.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и вступают в силу после подписания обеими Сторонами.

ИНН/КПП:

Расчетный счет:

Банк:

Корреспондентский счет:

БИК:

Подпись: