• Главная
  •  > 
  • Увольнение
  •  > 
  • Договор на изготовление тентов. Договор оказания услуг по изготовлению продукции. Образец договора на изготовление продукции из давальческого сырья

Договор на изготовление тентов. Договор оказания услуг по изготовлению продукции. Образец договора на изготовление продукции из давальческого сырья

Договор на изготовление - довольно распространённый вид гражданско-правовых сделок. Например, нужно изготовить мебель или что-то для дома, в этом случае необходимо заключить договор на изготовление. Данный вид гражданско-правовых сделок получил своё чёткое законодательное регулирование. В частности, данный вид договора регулируется , которая посвящена подряду. А какие особенности имеет данный договор?

Особенности составления документа

Предмет договора на изготовление

По данному договору одна сторона обязан выполнить определённую работу по заказу заказчика и передать ему результаты работы, а заказчик обязуется заплатить за результат работы.

На практике в качестве исполнителя в основном выступают компании, которые предоставляют услуги в данной сфере. Но исполнителем также могут быть физические лица.

Некоторые особенности

При выполнении работ исполнитель использует свои средства и материалы. Но договором может быть предусмотрена обязанность заказчика предоставлять необходимые для осуществления работы материалы и предметы.

Исполнитель самостоятельно распределяет выполнение работы и выбирает методы их осуществления. Но договором может быть предусмотрено осуществление работ по методам, указанным заказчиком.

Важно! На основании данного договора право собственности на результаты работы приобретает заказчик, а не исполнитель.

Что нужно предусмотреть

В договоре на изготовление необходимо чётко указать предмет, который исполнитель должен изготовить.

Важно! На практике в некоторых случаях для изготовления предмета требуются эскизы или схемы. В этом случае они считаются неотъемлемой частью договора, а исполнитель должен выполнить работу в соответствии со схемами и эскизами.

На практике очень часто компании, которые предоставляют услуги изготовления определённых предметов, имеют разработанные каталоги и экземпляры. При заказе предмета из каталога, окончательный результат должен полностью соответствовать ему.

Важно! при заключении договора особое внимание необходимо обратить на сроки осуществления работы.

При этом существует несколько сроков:

  • срок изготовления предмета заказа;
  • срок уведомления заказчика о готовности заказа;
  • срок доставки.

Все вышеуказанные сроки необходимо согласовать и предусмотреть в договоре.

В некоторых случаях, учитывая специфику заказа, может потребоваться не только доставка, но и установка предмета. Как правило, обязанность осуществления монтажа и установки несет исполнитель. Но заказчик должен подготовить помещение для установки предмета заказа, а также при необходимости предоставить необходимые инструменты и материалы.

Важно! При приеме заказа необходимо подписать акт приема-сдачи, в котором указывается время и место осуществления приема.

Если результаты работы не соответствуют договору или схемам(эскизам), то об этом указывается в акте приема-сдачи работы. В данном документе также необходимо указать недостатки, если таковые имеются.

В тексте договора необходимо указать также гарантийный срок, если таковой имеется.

Следующий пункт, на который необходимо обратить внимание при заключении договора, это - размер оплаты исполнителя. Данная сумма складывается не только из стоимости изготовления предмета, но и из стоимости доставки и осуществления монтажных работ.

Важно! При определении размера оплаты необходимо учитывать тот факт, что данная сумма считается доходом исполнителя с точки зрения налогового законодательства и облагается налогом.

Заполненный образец документа

Договор
на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)
№

г.______________ «___»_____________ 201__г.

Именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по изготовлению корпусной мебели и/или торгового оборудования (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом и спецификацией.

1.2. Вид Изделия, количество, комплектность, комплектация и материал согласовываются сторонами в эскизе и спецификации, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. После заключения договора любые изменения в спецификации и эскизе допускаются только на основании контрольного замера. Любые изменения должны быть отражены в письменной форме и подписаны Заказчиком.

2. Качество и гарантии

2.1. Качество изготовленного Изделия должно соответствовать условиям договора.

2.2. Изделие изготавливается по образцам, выставленным для ознакомления в выставочном зале Исполнителя. Передаваемое Заказчику Изделие должно соответствовать выставочным образцам.

2.3. На изготовленное Изделие Исполнитель устанавливает гарантийный срок _____ месяцев, который исчисляется с момента приёмки Изделия Заказчиком.

2.4. Заказчик обязан соблюдать правила эксплуатации и хранения изготовленного Изделия. Гарантия не распространяется на случаи нарушения Заказчиком правил эксплуатации, хранения или транспортировки Изделия (при самовывозе), возникновения недостатков вследствие действий третьих лиц или непреодолимой силы.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан передать Заказчику Изделие надлежащего качества в требуемом количестве, комплектности, комплектации согласно спецификации и эскизу, составляемым на основании контрольного замера, согласованным с Заказчиком.

3.2. Срок изготовления Изделия согласовывается сторонами в спецификации. В случае, если по независящим от него причинам (несвоевременная поставка материалов поставщиком и т.п.) Исполнитель не укладывается в установленный срок, он имеет право перенести срок изготовления Изделия на срок до 5 рабочих дней с обязательным уведомлением Заказчика (устно по телефону, указанному в спецификации) не позднее, чем за 3 дня до установленного срока изготовления.

3.3. Перед наступлением срока изготовления Изделия Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности Изделия и уточняет место и время доставки, если Заказчик заказал доставку.

3.4.Заказчик, в случае изменения места и/или времени доставки, не менее чем за 24 часа должен уведомить об этом Исполнителя и согласовать с ним новое время и/или место доставки.

3.5. Исполнитель обязан доставить готовое Изделие Заказчику в указанное (в спецификации) место в течение 3 рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности Изделия, при условии полной его оплаты Заказчиком в соответствии с . Изделие по усмотрению Исполнителя может быть доставлено в разобранном виде, по причине не прохождения его в собранном виде в дверные проёмы, а также в случае доставки Изделия на расстояние до пункта назначения свыше _____ км. Если Исполнитель не передал изготовленное Изделие Заказчику в установленный срок, или не передал его в полном объёме, он обязан согласовать с Заказчиком новый срок доставки (передачи) Изделия, который не может превышать 3 дней.

3.6. При наличии заказа на услуги монтажа Изделие монтируется Исполнителем. При монтаже Изделия в помещении Заказчика Исполнитель имеет право проводить работы с использованием электроинструмента. Проводимые в процессе монтажа работы неизбежно связаны с шумом, образованием пыли и стружки материала, а так же выделением характерных запахов.

3.7. Заказчик обязан подготовить помещение для выполнения работ по монтажу (укрыть во избежание порчи мебель, пол, бытовые приборы, убрать лишние предметы), произвести демонтаж старой мебели. В случае невозможности надлежащей установки Изделия в связи с неровностью поверхности (пола, стен, потолков) в помещении Заказчика, Заказчик обязан самостоятельно устранить эти недостатки.

3.8. При отсутствии заказа на монтаж изделия, монтаж, подгонка и подрезка изделия по месту осуществляются Заказчиком самостоятельно и за его счёт.

3.9. В случае срыва доставки по вине Заказчика, повторная доставка оплачивается Заказчиком в размере ________ рублей либо Заказчик своими силами и за свой счёт вывозит Изделие из указанного Исполнителем места в согласованное время.

3.10. Исполнитель оставляет за собой право досрочной доставки Изделия Заказчику, предварительно согласовав с ним (устно по телефону, указанному в спецификации) дату и время доставки.

3.11. Приёмка изделия оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ, подписанного обеими сторонами. С момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ Исполнитель считается выполнившим все свои обязательства по настоящему договору.

3.12. Заказчик обязан осуществить проверку и принять Изделия по количеству, качеству, комплектности и комплектации и подписать акт сдачи-приёмки выполненных работ. При доставке и монтаже Изделия Исполнителем, акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами после завершения монтажа. При самовывозе готового Изделия акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами в месте получения изделия.

3.13. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ, Изделие считается переданным Заказчику в надлежащем качестве, количестве, комплектности, комплектации, а Исполнитель выполнившим свои обязательства.

3.14. В случае выявления Заказчиком при приёмке Изделия несоответствий по качеству, количеству, комплектности, комплектации об этом должна быть сделана соответствующая отметка в акте сдачи-приёмки выполненных работ. Исполнитель обязан рассмотреть указанные претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней. В случае признания претензии необоснованной Исполнитель в письменном виде отказывает в ее удовлетворении. Если претензии являются обоснованными и Изделие передано Заказчику по качеству, количеству, комплектации, комплектности, не соответствующим условиям договора, Исполнитель обязуется устранить недостатки в течение ________ рабочих дней с момента предъявления претензий.

Внимание! Некоторые расходные материалы имеют стандартные размеры (ширину) и не могут быть изменены Исполнителем, проектирование и изготовление Изделия производится с учётом данных стандартных размеров. Угловые элементы кухонных гарнитуров (угловые столы-тумбы, угловые навесные шкафы) составляют угол 90 градусов, и при установке подгонка угловых элементов под особенности помещений не производится.

По согласованию сторон, устранение данных недостатков может быть произведено только при обоюдном подписании сторонами дополнительного соглашения.

4. Право собственности

4.1. Право собственности и риск случайной гибели переходит к Заказчику с момента передачи ему готового Изделия (подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ).

5. Цена договора и порядок расчётов

5.1. Общая сумма договора составляет: ________________ (__________________________________) рублей в т.ч. НДС 18%

5.2. Цены на материалы, работы и услуги по доставке устанавливаются согласно действующему в момент заключения договора прейскуранту цен. Сумма договора определяется в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Указанная цена является окончательной и не может быть изменена иначе как по дополнительному соглашению сторон.

5.3. Оплата производится Заказчиком путём перечисления в качестве аванса 80% предоплаты на расчётный счёт Исполнителя

5.4. Оставшиеся 20% Заказчик оплачивает до начала монтажных работ, сразу после поступления информации от исполнителя о готовности Изделия.

5.5. Изделие считается оплаченным в момент поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в объёме 100%.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае отказа Заказчика от исполнения договора до передачи ему изготовленного Изделия, Заказчик обязан уплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе от исполнения договора включая, но, не ограничиваясь работами по деталировке чертежа, замеру, услугам дизайнера, стоимости израсходованных материалов, а также возместить Исполнителю расходы, произведённые им до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть работы.

6.2. В случае просрочки оплаты готового Изделия на срок более 5 дней Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение за хранение изделия в размере 0,1 % от стоимости Изделия за каждый день хранения.

6.3. В случае несоблюдения сроков изготовления Изделия, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости Изделия за каждый день просрочки.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств), возникших после заключения настоящего Договора, включая, но, не ограничиваясь пожаром, наводнением, землетрясением, постановлениями государственных органов и органов местного самоуправления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.

7.3. В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8. Заключительные положения

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Исполнитель обязуется произвести все необходимые работы по подготовке спецификации, оформить ее надлежащим образом и предоставить на утверждение Заказчику. После утверждения спецификации и эскиза любые изменения и дополнения могут быть внесены не иначе как в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.3. Заказчик имеет право в любое время отказаться от исполнения договора с учетом условий, предусмотренных .

8.4. Односторонний отказ от исполнения договора допускается в случае существенного нарушения условий договора одной из сторон. Существенными нарушениями со стороны Исполнителя являются:

  • передача Изделия ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 20 рабочих дней.
  • неоднократное нарушение сроков доставки Изделия.

8.5. Существенными нарушениями со стороны Заказчика признаются:

  • нарушение сроков оплаты.
  • неоднократные срывы вывоза Изделия со склада поставщика.

8.6. В случае изменения адреса или банковских реквизитов стороны обязаны письменно (по факсу) уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения.

8.7. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего договора, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

8.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путём переговоров. В случае невозможности урегулировать спорный вопрос путём переговоров спор передаётся на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. Адреса и подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Подписи сторон:

__________________ / ________ _________________ / ________

В данном разделе Вы можете ознакомиться с типовым договором поставки или другой продукции, скачать проект договора и, в случае необходимости внести дополнительные правки или дополнения.

Договор поставки

г. Москва « » __________ 2016 г

ООО «ПРОММА», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Петровского Ю. Н., действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Исполнитель обязуется изготовить ГОСТ 6533-78 далее по тексту Изделия, а Заказчик – принять и оплатить Изделия согласно Спецификациям, подписанным Сторонами и являющимся неотъемлемой частью Договора, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2 Изделия изготавливаются из материала Исполнителя. Стоимость материала включена в конечную стоимость продукции указанной в Спецификации.

1.3 Стоимость, номенклатура и сроки поставки Изделий предусмотрены Сторонами в согласованных спецификациях, которые становятся неотъемлемой частью настоящего Договора и представлены в приложениях.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

2.1 Качество поставляемых Изделий должно соответствовать ГОСТ 6533-78 и технической документации Исполнителя.

2.2 Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013. На партию изделий одного типоразмера оформляется паспорт по форме завода изготовителя.

2.3 Каждая единица Изделий должна иметь маркировку согласно ГОСТ 6533-78.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1 Изделия поставляются в срок и в порядке, определяемом настоящим Договором и спецификацией.

3.2 Исполнитель может осуществить досрочную поставку продукции при согласии Заказчика.

3.3 Отгрузка продукции производится самовывозом за счет Заказчика.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1 Заказчик оплачивает поставляемые Исполнителем изделия по согласованной в спецификации цене.

4.2 Цена может быть изменена только в соответствии с индексом роста цен производителя и данным ГК РФ по статистике по данной отрасли производства.

4.3 Оплата производится в следующем порядке:

Авансирование в размере 70%

Окончательный расчет по мере готовности изделий к отгрузке.

4.4 Цена на оплаченную продукцию изменению не подлежит.

4.5 Отгрузка продукции производится только после окончательного расчета.

4.6 Датой оплаты изделий считается дата зачисления денег на расчётный счёт Исполнителя.

4.7.Сумма аванса, перечисленного Заказчиком на расчётный счёт Исполнителя, учитывается при окончательном расчёте.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2 Все споры и разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

5.3 Исполнитель и Заказчик обязаны в 5-ти дневный срок информировать друг друга об изменении адреса и реквизитов, указанных в Договоре.

6. СЛУЧАИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС Мажор)

6.1 Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если данное неисполнение произошло вследствие стихийных явлений природы и запретительных мер государственных органов, наступивших после заключения настоящего Договора и препятствующих его полному или частичному исполнению.

6.2 Сторона, которая ссылается на какое-либо из обязательств, указанных в п.6.1. настоящего Договора, обязана немедленно по телеграфу известить другую сторону о наступлении и прекращении действия этого обстоятельства. Сторона, затронутая этим обстоятельством, если своевременно не объявит о его наступлении, не может ссылаться на него, кроме случаев, когда само это обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения. Надлежащим подтверждением наличия обстоятельства непреодолимой силы является акт торгово-промышленной палаты

6.3 Наступление обстоятельств, предусмотренных в п.6.1., при условии надлежащего поведения, описанного в п.6.2., продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, продолжительность которого соответствует продолжительности действия наступившего обстоятельства, не обязывая сторону, потерпевшую от обстоятельства, возместить убытки.

6.4 Если обстоятельства, предусмотренные в п. 6.1., продолжаются более 1 месяца, то каждая из сторон вправе расторгнуть Договор и не возмещать убытки. Суммы предоплаты подлежат возврату в 3-х дневный срок с момента получения уведомления о расторжении Договора.

6.5 Если прекратится действие обстоятельств, которые препятствовали исполнению договорных обязательств, а Договор расторгнут по п.6.4., Исполнитель обязан в 3-х дневный срок с момента окончания действия обстоятельств предложить Заказчику право преимущественной покупки изделия. Если Заказчик в течении 7 дней не примет это предложение, то Исполнитель в праве продать изделие третьему лицу.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 Настоящий Договор вступают в силу с момента подписания его уполномоченными лицами сторон и действует до 31.12.2018г.

7.2 Настоящий Договор, а также все изменения, дополнения, заказы, спецификации и иная переписка к нему действительны, если подписаны первыми лицами сторон, имеющими право на совершении подобных действий согласно действующим Учредительным документам, либо другими лицами сторон, имеющими доверенности на совершение подобных действий, оформленными в соответствии с действующим законодательством.

7.3 Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора и не урегулированные в добровольном порядке, подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

До обращения с иском в арбитражный суд сторона, чьи интересы нарушены, обязана предъявить претензию другой стороне, на которую последняя обязана ответить в 30-и дневный срок с момента получения претензии.

7.4 Изменение условий договора, его расторжение и прекращение возможны только по соглашению сторон. Документы, переданные по факсимильной связи, подписанные уполномоченными лицами, имеют юридическую силу, но в обязательном порядке дублируются направлением оригинала почтой.

Приложения:

1. Приложение №1 к Договору – Спецификация №1

«__» ______ 20__г.

Далее именуемое «Покупатель», в лице __________________, действующего на основании ______, с одной стороны, и ______________, далее именуемое «Продавец», в лице __________, действующей на основании _____, с другой стороны (далее по тексту – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется поставить Покупателю изготовленную по заданию Покупателя ________________ (далее – «Товар»), а Покупатель в соответствии с условиями Договора обязуется принять и оплатить выполненную работу и поставленный Товар.

1.2. Качественные характеристики Товара, его вид, количество, комплектность, комплектация, а также сроки выполнения работы ___________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Продавца:

2.1.1. Выполнить все работы по изготовлению Товара надлежащего качества, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.2. Обеспечить доставку Товара и вручение его Покупателю своими силами и за свой счет.

2.2. Права Продавца:

2.2.1. Самостоятельно определять способы изготовления Мебели.

2.2.2. Привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц. При этом Продавец несет перед Покупателем всю ответственность за выполнение третьим лицом условий Договора.

2.3. Обязанности Покупателя:

2.3.1. ________________

2.3.2. Принять выполненные работы и Товар в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.3.3. Оплатить выполненные работы и поставленный Товар в размере, в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором.

2.4. Права Покупателя:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Продавцом, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Продавец не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

2.4.3. Назначить Продавцу разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом. При неисполнении Продавцом в назначенный срок этого требования Покупатель вправе отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Продавца, а также потребовать возмещения убытков.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОСТАВКИ

3.1. За выполненные работы, указанные в пункте 1.1 Договора, Покупатель обязуется выплатить Продавцу _______________

3.2. Продавец вправе требовать увеличения цены работы, а Покупатель – ее уменьшения лишь в случаях, предусмотренных законом.

3.3. За поставку Товара, изготовленного Продавцом согласно условиям настоящего Договора, Покупатель обязуется выплатить Продавцу ________

3.4. Стоимость работ и поставки Товара может быть изменена только по соглашению Сторон.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ И ТОВАРА

4.1. Покупатель обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора.

4.2. Покупатель обязан в течение __________ с момента окончания работ Продавцом осмотреть и принять выполненную работу с участием Продавца. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи работ.

4.3. Передача Товара в соответствии с условиями настоящего Договора производится в ________________.

4.4. Переход риска утраты или повреждения Товара определяется в соответствии с требованиями гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.5. Перевозка Товара до места передачи осуществляется автотранспортом Продавца, его силами и за его счет.

4.6. Продавец передает Покупателю Товар в течение _______________. Товар считается принятым с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

5.1. В течение ____________ с момента подписания Договора Покупатель выплачивает Продавцу аванс в размере _____________________.

5.2. Окончательный расчет производится с Продавцом по факту приемки Товара не позднее _____________ после подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

5.3. Расчеты с Продавцом осуществляются в безналичном порядке путем перечисления соответствующих сумм на его расчетный счет.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Продавец несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Покупателю причиненные последнему убытки.

6.3. В случаях когда работы выполнены Продавцом с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение по назначению, Покупатель вправе по своему выбору:

6.3.1. Потребовать от Продавца безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.3.2. Потребовать от Продавца соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Продавца.

6.4. Продавец вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Покупателю причиненных просрочкой исполнения убытков.

6.5. Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работы в установленный Покупателем срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.6. Требования, связанные с недостатками работы, могут быть предъявлены Покупателем при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет ____ и начинается с ______________.

6.7. За просрочку выполнения работ Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере ____________ от стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора.

6.8. За просрочку передачи Товара Продавец уплачивает Покупателю пени в размере ________ от стоимости Товара, указанной в пункте 3.3 настоящего Договора.

6.9. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Продавцу пени в размере ______ от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.10. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с _______ и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. По письменному соглашению Сторон.

8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, должны разрешаться путем переговоров.

9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством, в __________.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством России.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Город ___________

____________________ , именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице ______________, действующего на основании ___________________, с одной стороны,

и _____________________, именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, а вместе именуемые далее Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется:

Изготовить, произвести заводские испытания и передать в собственность ПОКУПАТЕЛЯ Оборудование, указанное в Спецификации – Приложение к настоящему Договору (далее именуемое по тексту настоящего Договора Оборудование), а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и оплатить его в порядке и на условиях настоящего Договора.

1.2.Номенклатура, количество, сроки поставки и цена Оборудования предусматриваются в согла­сованной сторонами Спецификации (Приложение к настоящему договору), которая явля­ется неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. В настоящем Договоре и Приложениях к нему следующие слова и выражения будут иметь значения, определенные ниже за исключением случаев, когда иное вытекает из содержания настоящего Договора:

1.3.1. «Шеф-монтаж» - контроль представителями ПОСТАВЩИКА следующих работ по:

Сборке Оборудования в рабочее положение и его креплению,

Подсоединению Оборудования к инженерным системам и сетям,

Обвязке Оборудования трубопроводами,

Изоляции, окраске и проведению других монтажных работ на Оборудовании;


1.3.2. «Пуско-наладка» - контроль представителями ПОСТАВЩИКА за проведением ПОКУПАТЕЛЕМ пуска Оборудования, обеспечением отладки оптимальных технологических режимов эксплуатации и подтверждения технических характеристик Оборудования, указанных в Приложении № 2 и 4 к настоящему Договору.

1.3.3. «Техническая документация» – паспорт на соответствующее Оборудование, руководство по эксплуатации на соответствующее Оборудование, монтажный чертеж на соответствующее Оборудование.

1.3.4. «Поставка» - передача ПОСТАВЩИКОМ Оборудования перевозчику.

1.4. ПОСТАВЩИК гарантирует изготовление Оборудования на основе и в соответствии с имеющейся у него конструкторской документацией на Оборудование.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. ПОСТАВЩИК обязуется передать ПОКУПАТЕЛЮ Оборудование на указанных ниже условиях поставки Инкотермс, редакция 2000 года:

При поставке Оборудования в вагонах, на платформе или контейнерами (3; 5-ти тонными):

CPT станция _________, _____________ железная дорога России, код станции – _________.

Получатель:

2.2. На Оборудование ПОСТАВЩИКОМ оформляются накладные, счета-фактуры, паспорта на установку и комплектующие изделия, эксплутационная документация. Документы на сертификацию установок оформляются ПОСТАВЩИКОМ по результатам работ приемочной комиссии при запуске установок в эксплуатацию у ПОКУПАТЕЛЯ.

2.3. Право собственности на Оборудование и риск случайной гибели переходят от ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ с момента исполнения ПОСТАВЩИКОМ обязательств по поставке Оборудования.

2.4.ПОСТАВЩИК обязан направить, экспресс-почтой, ПОКУПАТЕЛЮ оригинал счет - фактуры, надлежащим образом оформленный в течении 5 календарных дней с момента поставки Оборудования ПОКУПАТЕЛЮ.

2.5. При несвоевременном перечислении предоплаты ПОКУПАТЕЛЕМ, сроки поставки ПОСТАВЩИКОМ переносятся на соответствующее количество календарных дней несвоевременной оплаты.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 ПОСТАВЩИК обязуется:

3.1.1 Изготовить Оборудование в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.2.Передать Покупателю письменное уведомление о планируемой дате проведения заводских испытаний не позднее чем за пять календарных дней до планируемой даты проведения заводских испытаний. При этом ПОКУПАТЕЛЬ обязан направить своих представителей для участия в проведении заводских испытаний Оборудования к планируемой дате их проведения.

В случае не прибытия представителей ПОКУПАТЕЛЯ для проведения заводских испытаний, заводские испытания проводятся ПОСТАВЩИКОМ в одностороннем порядке.

В случае успешного завершения заводских испытаний Стороны подписывают Протокол заводских испытаний Оборудования. В случае проведения заводских испытаний в одностороннем порядке ПОСТАВЩИКОМ, Протокол заводских испытаний оформляется ПОСТАВЩИКОМ в одностороннем порядке и направляется ПОКУПАТЕЛЮ экспресс-почтой не позднее двух календарных дней с момента его оформления в одностороннем порядке.

3.1.3.Если Оборудование не прошло испытание, Поставщик обязан устранить все недостатки Оборудования, в течении 30 календарных дней с момента проведения испытаний. После устранения недостатков заводские испытания Оборудования проводятся заново, силами и за счет ПОСТАВЩИКА.


3.1.4. В письменной форме известить «ПОКУПАТЕЛЯ» о готовности Оборудования к поставке не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до планируемой даты поставки посредством отправки телеграммы соответствующего содержания.

3.1.5. Обеспечить поставку Оборудования.

3.1.6. По первому письменному уведомлению «ПОКУПАТЕЛЯ», переданному посредством факсимильной связи, электронной почтой или иным образом, устранить недостатки, выявленные во время гарантийного срока в процессе эксплуатации Оборудования, не позднее:

30 календарных дней с момента получения указанного уведомления, по комплектующим Оборудования, произведенным на территории Российской Федерации;

90 календарных дней с момента получения указанного уведомления, по комплектующим Оборудования, произведенным за пределами территории Российской Федерации.

3.1.7. За свой счет, направить своих специалистов для проведения шеф-монтажа и пуско-наладке Оборудования по месту нахождения ПОКУПАТЕЛЯ не позднее 10 календарных дней с момента получения уведомления ПОКУПАТЕЛЯ о дате начала монтажа Оборудования и/или пуско-наладке соответственно.

3.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:

3.2.1 Провести, под контролем ПОСТАВЩИКА, работы по монтажу Оборудования в течение двух недель с момента прибытия представителя Поставщика для проведения шеф-монтажа.

3.2.2. Провести, под контролем ПОСТАВЩИКА, работы по пуску Оборудования, обеспечению отладки оптимальных технологических режимов эксплуатации и подтверждения гарантийных параметров Оборудования, указанных в Приложении № 2 и 4 к настоящему Договору, не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с момента прибытия представителя ПОСТАВЩИКА для проведения пуско-наладки.

3.2.3. Оплатить Оборудование на условиях настоящего Договора.

3.2.4. Принять Оборудование в порядке, установленном настоящим Договором.

3.3. Поставщик имеет право:

3.3.1. Осуществлять досрочную поставку Оборудования после получения предварительного письменного согласия Покупателя.

3.3.2. По письменному взаимному соглашению Сторон осуществлять частичную поставку Оборудования в пределах установленного срока поставки.

3.4. Не позднее 5 (пять) календарных дней с момента окончания работ по монтажу Оборудования Стороны подписывают Акт окончания монтажа Оборудования.

Не позднее 5 (пять) календарных дней с момента окончания работ по пуско-наладке Оборудования Стороны подписывают Акт об окончании работ по пуско-наладке Оборудования.

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать характеристикам, указанным в технической документации на Оборудование и Приложениям № 2 и № 4 к настоящему Договору, при условии обеспечения ПОКУПАТЕЛЕМ параметров указанных в Приложении № 3 к настоящему Договору.

4.2. При получения поставленного Оборудования от транспортной организации Покупатель обязан проверить соответствие Оборудования сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять это Оборудование от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законом и иными правовыми актами , регулирующими деятельность транспорта.

4.3. Гарантийный срок на поставленное Оборудование составляет два года с момента его поставки, в том числе один год с момента окончания пуско-наладочных работ.

4.4.Стороны могут дополнительно согласовывать уточненные технические характеристики, дополнительные требования к качеству и комплектности Оборудования.

4.5. ПОСТАВЩИК обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в течение гарантийного срока или заменить Оборудование (его часть), если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения ПОКУПАТЕЛЕМ правил пользования Оборудованием или условий его хранения.

4.6.Комплектность, состав Оборудования и запасных частей и принадлежностей определяется в соответствии с паспортом на соответствующее Оборудование, согласованным ПОСТАВЩИКОМ в письменной форме с ПОКУПАТЕЛЕМ.

4.7.ПОКУПАТЕЛЬ обязан подписать накладную в течение 10 календарных дней с момента получения комплектного Оборудования от перевозчика. ПОКУПАТЕЛЬ обязан отправить подписанную накладную по факсимильной связи ПОСТАВЩИКУ не позднее одного календарного дня с момента ее подписания. Оригинал накладной ПОКУПАТЕЛЬ обязан отправить экспресс-почтой в адрес ПОСТАВЩИКА в течении трех рабочих дней с момента отправления накладной по факсимильной связи.

5. ПРЕТЕНЗИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

5.1. Претензии по количеству и комплектности Оборудования направляются в течение 10 календарных дней с момента его получения ПОКУПАТЕЛЕМ от перевозчика, при условии передачи Технической документации одновременно с Оборудованием.

5.2. В случае установления несоответствия Оборудования требуемым характеристикам по качеству, выявления скрытых недостатков, ПОКУПАТЕЛЬ в трехдневный срок извещает «ПОСТАВЩИКА» любыми доступными средствами, после чего последний в течение 15 (пятнадцати) календарных дней направляет к месту нахождения Оборудования своего представителя для осмотра Оборудования и совместного составления соответствующего Акта выявленных недостатков. Если представитель не является в течение указанного срока, Акт выявленных недостатков составляется ПОКУПАТЕЛЕМ в одностороннем порядке, который и является основанием для предъявления претензий.

5.3. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право предъявить претензии по явным недостаткам Оборудования, не позднее одного календарного месяца с момента получения Оборудования от перевозчика. По истечении указанного срока претензии по явным недостаткам Оборудования будут считаться недействительными. Претензия должна содержать: наименование Оборудования, дату поставки, номер транспортной железнодорожной накладной, количество Оборудования, по которому заявляется претензия, существо претензии.

5.4. Претензии по качеству Оборудования (скрытые недостатки), выявленные в процессе его эксплуатации в течение гарантийного срока, предъявляются в порядке, указанном в п.5.2. настоящего Договора. Содержание и обоснование претензии должно быть подтверждено Актом, содержащим наименование Оборудования, дату поставки, номер транспортной железнодорожной накладной, количество Оборудования, по которому заявляется претензия, существо претензии.

6. ЦЕНА

6.1. Общая цена настоящего Договора составляет ___________ (_____________) рубль __ копеек, в том числе НДС (18 %)-
______________ (_______________) рубль __ копеек.

6.2. Цена на каждую единицу Оборудования указана в Спецификации, приложение № 1 к настоящему Договору. Цена на запасные части и принадлежности к Оборудованию входит в цену Оборудования.

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1.Расчеты за Оборудование ПОКУПАТЕЛЬ осуществляет на основании полученных счетов в следующем порядке:

1) Денежные средства в размере ___ % (тридцать процентов) от цены Договора ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПОСТАВЩИКУ не позднее 10 календарных дней с даты вступления настоящего Договора в силу.

2) Денежные средства в размере ___ % (двадцать процентов) от цены каждой единицы оборудования ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПОСТАВЩИКУ не позднее 10 календарных дней с момента подписания Протокола заводских испытаний Оборудования или не позднее 10 календарных дней с момента получения ПОКУПАТЕЛЕМ Протокола заводских испытаний Оборудования - в случае его оформления в одностороннем порядке ПОСТАВЩИКОМ в соответствии с пунктом 3.1.2.настоящего Договора.

3) Денежные средства в размере ___ % (двадцать процентов) от цены каждой единицы оборудования ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПОСТАВЩИКУ не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания ПОКУПАТЕЛЕМ накладной в соответствии с пунктом 4.7. настоящего Договора.

4) Денежные средства в размере ___ % (десять процентов) от цены каждой единицы оборудования ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПОСТАВЩИКУ не позднее 10 календарных дней с момента окончания пуско-наладочных работ по всему Оборудованию в соответствии с пунктом 3.4. настоящего Договора.

7.1.2. При несвоевременной или ненадлежащей передаче счета ПОСТАВЩИКОМ ПОКУПАТЕЛЮ сроки оплаты ПОКУПАТЕЛЕМ переносятся на соответствующее количество календарных дней несвоевременной или ненадлежащей передачи счета.

7.1.3.ПОСТАВЩИК обязан направить счет ПОКУПАТЕЛЮ по факсимильной связи, оригинал счета ПОСТАВЩИК обязан отправить экспресс-почтой в адрес ПОКУПАТЕЛЯ в течение трех календарных дней с момента отправления счета по факсимильной связи.

7.1.4.ПОКУПАТЕЛЬ обязан направить ПОСТАВЩИКУ подтверждение получения счета не позднее одного календарного дня с момента получения счета по факсимильной связи.

8. ТАРА И УПАКОВКА

8.1. Оборудование поставляется в таре и упаковке, соответствующим стандартам, ТУ и обя­зательным требованиям для тары и упаковки. Тара и упаковка должны обеспечить полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки и с учетом перегрузок и длительного хранения. Тара и упаковка должны иметь соответствующую маркировку.

8.2. ПОСТАВЩИК несет ответственность перед ПОКУПАТЕЛЕМ за порчу или повреждение Оборудования вследствие ненадлежащей упаковки в соответствии с действующим законодательством.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся: война (включая гражданскую войну), наводнения и иные явления природы, изменения действующего законодательства РФ, изданием актов органов власти и управления, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Любые из этих событий должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы.

9.2. Если одно из обстоятельств непреодолимой силы повлияет на возможность выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, сроки их выполнения продлеваются на время действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой выполнения обязательства по настоящему Договору стало невозможным вследствие наступления указанных обстоятельств, должна в течение трех дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы письменно информировать другую Сторону о начале, продолжительности и времени прекращения обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от исполнения договорных обязательств по причине действия указанных обстоятельств непреодолимой силы.

9.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы и их действия более 1 месяца, Стороны обязуются провести переговоры путем их совместного присутствия для определения своих дальнейших действий. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы и их действия более одного месяца, настоящий Договор может быть расторгнут исключительно по взаимному соглашению Сторон.

9.5. Надлежащим подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка, выдаваемая региональным представительством Торгово-промышленной палаты РФ того региона, в котором обстоятельства наступили.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Имущественная ответственность сторон за нарушение взятых по договору обязательств и дру­гие условия, не предусмотренные договором, регулируются Гражданским кодексом Российской Федера­ции.

10.2. При нарушении Покупателем сроков оплаты Оборудования более, чем на пятнадцать календарных дней, по одному из платежей, Поставщик вправе отказаться от исполнения договора полностью или частично. Договор поставки, в этом случае, считается измененным или расторгнутым по истечение 10 (десяти) календарных дней с момента получения ПОКУПАТЕЛЕМ Уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора.

10.3. Споры, возникающие при исполнении или расторжении договора, рассматриваются в претензионном порядке, срок ответа на претензию и его передачу другой стороне– 10 календарных дней с момента получения претензии. Ответ на претензию должен быть отправлен экспресс-почтой. Каждая из Сторон обязуется не обращаться в арбитраж до истечения срока на ответа на претензию.

10.4. Все споры, не урегулированные в претензионном (досудебном) порядке, подлежат передаче на рассмотрение Арбитражному суду по месту нахождения Истца.

10.5.В случае необоснованного отказа от качественной продукции, предъявления ПОКУПАТЕЛЕМ требования о прекращении изготовления продукции, запущенной в производство, ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает затраты ПОСТАВЩИКА, понесенные до получения соответ­ствующего уведомления от ПОКУПАТЕЛЯ. Затраты возмещаются ПОКУПАТЕЛЕМ в соответствии с пред­ставленными «ПОСТАВЩИКОМ» первичными документами, подтверждающими затраты, с рентабельностью, 10 % от размера понесенных затрат.

10.6. При несвоевременной или ненадлежащей поставке Оборудования ПОСТАВЩИКОМ, в том числе Технической документации на Оборудование, ПОСТАВЩИК уплачивает ПОКУПАТЕЛЮ неустойку в размере 0,1 % от суммы денежных средств указанных в подпунктах 1,2,3 пункта 7.1 настоящего Договора за каждый день просрочки.

10.7.ПОСТАВЩИК обязуется уплатить ПОКУПАТЕЛЮ неустойку в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от Цены Договора в случае несвоевременного направления специалистов для проведения шеф-монтажа за каждый день просрочки.

10.8.ПОСТАВЩИК обязуется уплатить ПОКУПАТЕЛЮ неустойку в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от Цены Договора в случае несвоевременного направления специалистов для проведения пуско-наладки за каждый день просрочки.

10.9.ПОСТАВЩИК обязуется уплатить ПОКУПАТЕЛЮ неустойку в размере 0,1 % от Цены Договора в случае несвоевременного или ненадлежащего ремонта Оборудования, его замены или замены его части согласно пункту 3.1.6., в случае предъявления ПОКУПАТЕЛЕМ претензий об устранении недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, за каждый день просрочки.

10.10.ПОСТАВЩИК обязан уплатить ПОКУПАТЕЛЮ неустойку в размере 0,1 % от суммы НДС, указанной в соответствующей счет-фактуре, за каждый день просрочки, в случае несвоевременной передаче или передаче ненадлежащим образом оформленной счет-фактуры.

10.11.При нарушении ПОКУПАТЕЛЕМ сроков направления накладной, предусмотренных в пункте 4.7. настоящего Договора, ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает неустойку в размере 0,1 % от денежной суммы указанной в подпункте 4 пункта 7.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки.

10.12. При нарушении ПОКУПАТЕЛЕМ сроков расчета за Оборудование предусмотренных в пункте 7.1. настоящего Договора, он уплачивает ПОСТАВЩИКУ неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки.

11.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только в том случае, если они удостоверены подписями сторон в каждом отдельном случае.

11.2. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и расторгнуть его в случаях:

При нарушении ПОСТАВЩИКОМ сроков поставки Оборудования и/или технической документации на Оборудование сроком более, чем на 20 календарных дней;

Нарушения ПОСТАВЩИКОМ сроков ремонта, замены Оборудования (части Оборудования) при выявлении недостатков в Оборудовании в течении гарантийного срока:

Настоящий Договор считается расторгнутым по истечению 10 (десяти) календарных дней с даты получения ПОСТАВЩИКОМ соответствующего письменного уведомления от ПОКУПАТЕЛЯ.

11.3.Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями сторон, подписываемыми обеими сторонами.

11.4.Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.5.После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся на­стоящего договора, теряют юридическую силу.

11.6. Документы, переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу при условии направления их оригиналов не позднее 3 (Трех) последующих рабочих дней от даты передачи средствами факсимильной связи. Подтверждение их получения противоположной Стороной по факсимильной связи обязательно.

11.7. Ни одна из сторон не имеет права передавать права и обязательства по настоящему Договору третьей Стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

11.8. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются требованиями Гражданского законодательства.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами настоящего Договора и Приложений к нему, указанных в пункте 13.1. к настоящему Договору, и действует до 31.12.2009 года. Дата подписания договора определяется по дате подписания настоящего Договора последней из Сторон.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

13.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

Приложение – Спецификация.

Приложение - Основные расчётные технические характеристики ______

Приложение - Параметры сырья и материалов, гарантируемые Покупателем

Приложение - Техническая характеристика и параметры ____

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Отгрузочные реквизиты: Отгрузочные реквизиты:

«ПОСТАВЩИК» «ПОКУПАТЕЛЬ»